+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Претензия о возврате неосновательного обогащения по договору подряда

Содержание

Требование о возврате неосновательного обогащения образец

Претензия о возврате неосновательного обогащения по договору подряда

(полное наименование, почтовый адрес, ИНН

хозяйствующего субъекта, которому

адресована претензия, название

должности и Ф.И.О. руководителя)

(полное наименование, почтовый адрес, ИНН

хозяйствующего субъекта — заявителя

претензии, название должности

и Ф.И.О. руководителя)

Исх. N ___________

[2]

«__»________ ____ г.

(о возврате суммы неосновательного обогащения

и уплате процентов за пользование

чужими денежными средствами)

на сумму _____________ рублей

Между нашими организациями заключен договор поставки ___ _________________________________ (наименование продукции) N ___ от «__»_________ ___ г.

Срок поставки всей партии _______________ (наименование продукции) — «__»_________ ____ г. (п. ___ договора).

Срок оплаты поставленной партии ______________________ (наименование продукции) — «__»________ ____ г. (п. _ договора).

Общая сумма договора поставки составляет _______ рублей.

В результате счетной ошибки перечислено на ______ рублей больше, чем предусмотрено договором (п. __ договора).

Излишне оплаченная сумма _____________ рублей не была возвращена вашей организацией на расчетный счет покупателя, что подтверждается выписками из банковского счета N _______ в банке ______________________ за период с «___»________ ____ г. по «___»_________ ____ г.

Таким образом, поставщик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел и сберег принадлежащие истцу денежные средства и, согласно ст.

[attention type=green]
1102, 1107 и 395 ГК РФ, обязан возвратить сумму неосновательного обогащения и уплатить начисленные на нее проценты за пользование чужими денежными средствами с того времени, когда поставщик узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств.
[/attention]

Временем, когда поставщик узнал или должен был узнать о неосновательности получения им денежных средств, следует считать день отражения операции по зачислению излишне оплаченной нами суммы на расчетный счет поставщика в выписке из его банковского счета, т.е.

«___»__________ ____ г., что подтверждается справкой банка ______________________________ (наименование) от «___»___________ ____ г.

Расчет суммы претензии:

Сумма неосновательного обогащения _______________ рублей.

Ставка рефинансирования в период с __________________ по _________________ — ___%.

Проценты за период с ______________ по _______________ — ________________________________________________________.

Общая сумма претензии составляет ________________ рублей.

Договором поставки N ____ от «__»__________ ____ г. предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров (п. __ договора). Срок для ответа на претензию установлен ___ календарных дней со дня ее отправки.

На основании изложенного, руководствуясь п. ____ договора поставки N __ от «__»_______ ____ г.

, 1102, 1107 и 395 ГК РФ, прошу в срок, установленный договором для ответа на претензию, добровольно перечислить сумму претензии _____________ рублей на наш расчетный счет N ___________________________ в банке ____________________________________________ (указать полные банковские реквизиты заявителя претензии).

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в указанный срок наша организация будет вынуждена обратиться с иском в арбитражный суд в установленном порядке.

1. Копия договора поставки N __ от «__»_______ ___ г. — на __ стр.;

2. Копия платежного поручения от «__»_______ ____ г. N __ — на _ стр.;

3. Выписки из банковского счета заявителя претензии в банке _________________________________ (наименование) за период с «__»_________ ___ г. по «__»_________ ___ г. — на ___ стр.;

4. Копия справки банка __________________ (наименование) от «___»_______ ____ г., подтверждающая дату зачисления излишне оплаченной суммы на расчетный счет поставщика, — на ___ стр.;

5. Другие доказательства по существу претензии.

«___»___________ ____ г.

Претензия о возврате денежной суммы в качестве неосновательного обогащения образец

В рамках досудебного урегулирования спора о взыскании неосновательного обогащения стороне необходимо направить претензию. Претензию лучше отправить заказным письмом с описью, и обязательно сохранить почтовую квитанцию. Она будет служить доказательством отправки в суде.

Ниже представлен образец претензии о неосновательном обогащении, который можно использовать и скачать.

Шаблон претензии о возврате неосновательного обогащения

Иванову Ивану Ивановичу

Петровой Веры Петровны

Претензия о возврате денежных средств.

Источник: https://cesexpo.ru/trebovanie-o-vozvrate-neosnovatelnogo-obogashheniya-obrazets/

Претензия по неосновательному обогащению образец

Претензия о возврате неосновательного обогащения по договору подряда

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Претензия по неосновательному обогащению образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Копия договора поставки от «__» ________ 2012 № ___ – на 3 стр. 2. Копия платежного поручения от «__» ________ 2012 № ____ – на 1 стр. 3. Копия письма от «__» ________ 2012, исх.

Как правило, суд может помочь осуществить возврат неосновательного обогащения, при условии, что заинтересованная в этом сторона, представит все необходимые для этого доказательства.

Требование (претензия) о возврате суммы неосновательного обогащения

Неосновательное обогащение может быть как из договорных, так и из внедоговорных обязательств. Взыскание неосновательного обогащения без договора имеет свои особенности.

В соответствии со ст. 1107 ГК РФ ваша организация обязана возместить поставщику неполученные доходы в размере рублей. Расчет суммы претензии: Цена за единицу излишне поставленной продукции Количество единиц Сумма неосновательного обогащения Сумма неполученных доходов Общая сумма претензии составляет рублей.

Чтобы рассчитать точную сумму, воспользуйтесь специальным калькулятором За составление искового заявления юристы берут от 1000 до 3000 рублей, в зависимости от региона. Участие юриста в судебном заседании в качестве представителя стоит не менее 5000 рублей за один день.

Образец претензии о возврате денежных средст по неосновательному обогащению

Оформляя перевод в мобильном приложении, отец ошибся и переслал деньги Владимиру Васильевичу С. который впоследствие оказался не Сидоровым, а Семеновым. Гражданин Семенов обрадовался неожиданному пополнению счета, снял наличные в банкомате и пошел гулять с друзьями.

Так как Договор не был заключен, товар не был поставлен, а перечисленные нашей организацией денежные средства не были возвращены, то они являются неосновательным обогащением Вашей организации.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств (пункт 2 статьи 976 ГК).

Пример иска о взыскании необоснованного обогащения

В данном случае выставляются претензии о неосновательном обогащении. К кому – зависит от оформления договорных отношений с транспортной компанией. Если ее клиентом является покупатель, то обращайтесь к ней, т.к. она не имела право на получение денежных средств от поставщика.

При оформлении пенсионной карточки в банке был указан ошибочный номер телефона для мобильного банка. В результате чего владелец этого телефона получил возможность переводить деньги с карточки без ведома владельца. Написали заявление в полицию, но сказали, что скорее всего будет отказ, ссылаются на ГК РФ.

Вопрос: имеет ли место статья 1102 ГК РФ? Цена за единицу излишне поставленной продукции _________ Количество единиц ____________________________________ Сумма неосновательного обогащения ______________________ Сумма неполученных доходов ___________________________ Общая сумма претензии составляет ________________ рублей.

По ошибке оплатила не свою квитанцию на квартиру, а соседа. В расчетном центре сказали, что ничем помочь не могут, сосед тоже отказался отдавать деньги. Как правильно написать заявление в суд?

Размер процентов за незаконное пользование денежными средствами определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. С 19 сентября 2019 года эта ставка составляет 10 % годовых.

Исходя из изложенного, размер неосновательного обогащения на стороне ответчика за счет истца по договору N 91/12-РСТ составляет 97176,52 руб.

Общая сумма договора поставки составляет _________ рублей. Факт поставки продукции в указанном объеме подтверждается товарно-транспортной накладной N _ от «__»______ ____ г., оформленной надлежащим образом представителями поставщика и покупателя. Платежным поручением N __ от «__»_________ ___ г.

Предоставление на стороне лизингодателя составляет 3111700,8 (1833000 + 1278700,8). При этом судом учтена взысканная с истца, но не оплаченная им фактически пеня в размере 108760,43 руб.

Общая сумма договора поставки составляет _________ рублей. Факт поставки продукции в указанном объеме подтверждается товарно-транспортной накладной N _ от «__»______ ____ г., оформленной надлежащим образом представителями поставщика и покупателя. Платежным поручением N __ от «__»_________ ___ г.

Block04: Блок с заголовком, текстом (нормальным/маленьким), одним фото с обтеканием, набором ссылок и кнопкой.

Известны случаи необоснованного обогащения, как среди обычных граждан, так и между лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью и юридическими лицами. Лицо, права которого нарушены, может прибегнуть к взысканию неосновательного обогащения.

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.

Однако предметом неосновательного обогащения могут быть и имущественные права. Взыскание неосновательного обогащения без договора имеет свои особенности. Так, например, могут применяться правила виндикации, когда другая сторона незаконно удерживает без какого-либо распоряжения собственника имущества.

В рамках досудебного урегулирования спора о взыскании неосновательного обогащения стороне необходимо направить претензию. Претензию лучше отправить заказным письмом с описью, и обязательно сохранить почтовую квитанцию. Она будет служить доказательством отправки в суде.

Взыскание неосновательного обогащения через суд

Прошу

  1. Возвратить мне неосновательное обогащение в размере ______ коп. в течение 10 календарных дней с момента получении настоящей претензии.

При неосновательном обогащении без договора, по сути, совершаются мошеннические действия, а то и хищение чужого имущества, которые уже могут быть квалифицированы по уголовному законодательству. Для этого можно написать заявление в полицию по факту мошенничества.

По расписке нельзя продать гараж, нужно оформлять договор купли-продажи и акт приема-передачи. В Вашем случае договор считается не заключенным, на этом основании можно считать, что у продавца возникло неосновательное обогащение. Если продавец отказывается вернуть деньги, подавайте исковое заявление в суд по этому образцу.

Таким образом, при рассмотрении данной категории дел, судам надлежит устанавливать следующие обстоятельства: — расторгнут ли договор лизинга?

Образец претензии неосновательное обогащение по договору подряда

А если нет, то будет необходимо взыскание суммы неосновательного обогащения при ошибочном перечислении денежных средств. Ответ на этот вопрос во многом зависит от обстоятельств. Так, если ошибочное перечисление средств имело место по другому договору, то бывает достаточным письмо с уточнением назначения платежа.

Такие ситуации возникают довольно часто, и Гражданский кодекс РФ называет их неосновательным обогащением.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в указанный срок наша организация будет вынуждена обратиться с иском в арбитражный суд в установленном порядке.

Если у вас остались вопросы или требуется консультация эксперта, звоните: +7(495)545-44-86 Также вы можете оставить заявку на сайте юридической компании «Право и Практика«.

В соответствии с п. 1, 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ, при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма налога включается в указанные цены (тарифы).

И если оно откажется вернуть их добровольно, то последует взыскании суммы неосновательного обогащения при ошибочном перечислении денежных средств. Такая же ситуация может иметь место и при возврате предоплаты в рамках расторгнутого или недействительного договора. Перед тем, как затевать тяжбу, желательно направить претензию субъекту, получившему перевод на расчетный счет.

Таким образом, покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел и сберег принадлежащее поставщику имущество и, согласно ст. 1102 и 1104 ГК РФ, обязан возвратить неосновательное обогащение в натуре.

Неосновательное обогащение влечет за собой претензионный порядок, при котором возникают определенные обязанности.
Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом.

На основании пункта 2 статьи 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Примером незаконного обогащения можно привести случай, когда договор купли-продажи товара предусматривает передачу определенной продукции.

При этом покупатель получает совсем другую продукцию не оговоренную условиями сделки и говорит о том, что обязательства контрагентом не исполнены.

Или арендатор по договору найма пользуется имуществом не в срок оговоренный сторонами, а более установленного времени без дополнительных соглашений и разрешений, при этом деньги не оплачивает.

Известны случаи необоснованного обогащения, как среди обычных граждан, так и между лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, а также организациями и предприятиями.

Лицо, права которого нарушены, может прибегнуть к взысканию незаконного обогащения. Процедура требует немалых усилий и практических познаний в сфере защиты прав в судебном порядке.

Взыскание суммы незаконного обогащения по ст. 1102 ГК РФ, полученной в результате отсутствия на то какого-либо договора или соглашения, требует обращения в компетентные органы.

Как правило, суд может помочь осуществить возврат денег, при условии, что заинтересованная сторона, представит все необходимые доказательства.

На начальном этапе все начинается с подачи требований вернуть денежные средства. Однако направление претензии о взыскании незаконного обогащения во внесудебном порядке, непосредственно к виновной стороне, как правило, не имеют успеха.

Ведь сторона заведомо знала, что имущество ей не принадлежит, и намеренно удерживало у себя, либо извлекала доходы. Поэтому получить деньги в таком случае не представляется возможным и требуется судебная защита прав.

При взыскании необоснованных сумм путем обращения в арбитражный суд с исковым заявлением имеет больше возможностей и успеха в выигрыше и получении всех причитающихся сумм.

Однако, для этого необходимо составить исковое заявление в арбитражный суд.

Среди требований к иску о взыскании незаконного обогащения, можно отнести следующее:

  1. Должен быть на лицо факт неосновательного обогащения при перечислении денег.
  2. Лицо, направляющее исковое заявление в суд о взыскании суммы незаконного обогащения в связи с отсутствием между контрагентами договорных отношений, не получило ответа на претензии или не последовало особых действий со стороны виновного лица.
  3. Четкая формулировка нарушения прав истца.
  4. Указание на обстоятельства обогащения ответчика, с приложением доказательств.
  5. Подтверждение досудебного порядка урегулирования спора.

За период времени, пока Истец лишен возможности распоряжаться указанным имуществом, полученным Ответчиком в качестве неосновательного обогащения, Истцом не получены доходы в виде чистой прибыли от ________________________ (указать имущество) в размере _____ (___________) рублей, что подтверждается ________________________________________________________.

Потратьте минуту на регистрацию, чтобы скачать файл и получить полный доступ к любым шаблонам документов для юротдела.

ПРЕТЕНЗИЯ (о возврате суммы неосновательного обогащения и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами) на сумму _____________ рублей Между нашими организациями заключен договор поставки ___ _________________________________ (наименование продукции) N ___ от «__»_________ ___ г.

Источник: https://strugackiy.ru/chastnoe-pravo/9065-pretenziya-po-neosnovatelnomu-obogashheniyu-obrazec.html

Неосновательное обогащение по договору подряда претензия

Претензия о возврате неосновательного обогащения по договору подряда

Требование (претензию) истца от «__»__________ ____ г.

N ____ о выплате подрядчиком неосновательного обогащения по договору подряда в размере _____ (______________) рублей ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на _______________________________________________ (или: осталось без ответа), (мотивы отказа) что подтверждается _______________________________________________________. На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 1105, ст. ст. 702, 1102, ст.

728 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

Претензия (о возврате суммы неосновательного обогащения и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами) (образец)

1102, 1107 и 395 ГК РФ, обязан возвратить сумму неосновательного обогащения и уплатить начисленные на нее проценты за пользование чужими денежными средствами с того времени, когда поставщик узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств. «___»__________ ____ г.

, что подтверждается справкой банка ______________________________ (наименование) от «___»___________ ____ г.Расчет суммы претензии:Сумма неосновательного обогащения _______________ рублей.Ставка рефинансирования в период с __________________ по _________________ — ___%.

Проценты за период с ______________ по _______________ — ________________________________________________________.Общая

Требование (претензия) заказчика о выплате подрядчиком неосновательного обогащения по договору подряда в виде невозвращения инструментов (или оборудования) предоставленных заказчиком

оборудование) не возвратил, что подтверждается ___________________________.При таких обстоятельствах заказчик вправе взыскать с подрядчика неосновательное обогащение на основании п. 1 ст. 1105, ст. ст.

702, 728, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере _____ (__________) рублей.

Статьей _____ Договора подряда N _____ предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров; срок для ответа на претензию — _____ календарных дней со дня ее получения.На основании изложенного в соответствии со ст.

_____ Договора подряда N _____ от «__»___________ ____ г., п. 1 ст. 1105, ст. ст. 702, 728, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации просьба в срок до «__»___________ ____ г.

На данные требования от ИП Гончарова М.С.

был получен отказ и предложение привезти диски обратно к продавцу своими силами, в целях их дальнейшей реализации продавцом.

о возврате денежных средств за приобретенные диски по следующим основаниям.

Согласно ст. 454 Гражданского кодекса РФ, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Претензия за неосновательное обогащение

Вернуть мне денежные средства за не оказанную услугу в размере 140.000 (сто сорок тысяч) рублей; 2.

Возместить, понесенные мною убытки, в размере 0.000 рублей за юридические услуги.

3. Рассмотреть данное письменное обращение и удовлетворить заявленные в нём требования в течение 10 (десяти) дней.

Приложения: Копия договора №Д-0000 купли-продажи; Копия акта приема-передачи транспортного средства; Копии квитанций об оплате товара; Дата составления: «____» _______________ 201__ года gozpp.ru НТВП «Кедр — Консультант» Подписка на обзоры и консультационные материалы.

Претензия по договору подряда заказчику

711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно. Согласно _____________ [пункт договора устанавливающий порядок и сроки оплаты].

На основании вышеизложенного _____________ [наименование Подрядчика] требует в течении _____________ [срок по договору или закону] с момента получения настоящей претензии:

  • оплатить задолженность за выполненные работы по договору в размере: _____________ [размер задолженности];
  • оплатить неустойку по договору (в случае если неустойка предусмотрена договором или законом).

Реквизиты для перечисления денежных средств: _____________

Претензия о взыскании неосновательного обогащения

1 ст. 614 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).

В соответствии со ст.

1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В соответствии с п. 3 ст. 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные гл.

Требование (претензия) заказчика о выплате исполнителем неосновательного обогащения по договору возмездного оказания услуг в виде невозвращения имущества предоставленного заказчиком

N _____.В нарушение п.

_______ Договора от «___»____________ ____ г.

N ________имущество, предоставленное __________________________________________, было(наименование или Ф.И.О. заказчика)возвращено _____________________________________ «___»____________ ____ г.,(наименование или Ф.И.О.

исполнителя)что подтверждается ___________________________________. В результате чего у_______________________________________ возникло неосновательное обогащение(наименование или Ф.И.О.

Источник: https://nasledstvoprosto.ru/neosnovatelnoe-obogaschenie-po-dogovoru-podrjada-pretenzija-13228/

Образец претензии на неосновательное обогащение | Сфера закона

Претензия о возврате неосновательного обогащения по договору подряда

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Образец претензии на неосновательное обогащение». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В процессе реорганизации в форме присоединения другой организации с 16 декабря 2018 года. Есть судебные дела в роли ответчика.

Если обращение пишется на основании возврата заёмных средств, важно чтобы у заявителя были документы, подтверждающие данный факт. Это могут быть договоры займа, либо расписки с обязательным нотариальным заверением.

Необоснованное обогащение претензия

Договорные отношения представляют собой соглашения по поводу того или иного имущества и порядка пользования им.

Примером незаконного обогащения можно привести случай, когда договор купли-продажи товара предусматривает передачу определенного товара, а другая сторона получает совсем другой не оговоренный условиями сделки или по договору аренды пользуется имуществом не в срок оговоренный договором, а более этого срока без особых соглашений и разрешений.

Ф.И.О. подрядчика) Вместе с тем инструменты (или: (наименование или Ф.И.О. подрядчика) оборудование) не возвратил, что подтверждается . При таких обстоятельствах заказчик вправе взыскать с подрядчика неосновательное обогащение на основании п. 1 ст. 1105, ст. ст. 702, 728, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере ( ) рублей.

Пример заявления об отказе от договора подряда, возврате аванса и выплате пени Чтобы потребовать от исполнителя, не полностью выполнившего обязательство, выплаченный аванс, необходимо прекратить действие заключенного договора. Право заказчика на отказ от договора подряда предусмотрено как положениями гражданского кодекса, так и положениями закона о защите прав потребителя.

Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения — образец

Если между сторонами отсутствует сделка, не заключен договор, отсутствуют обязательства, имущество получено незаконно, можно требовать судебном порядке возврата неосновательного обогащения, а если имущество утрачено, то выплаты его стоимости. Территориальная подсудность определяется общими правилами, установленными статьями.

Согласно п. 26 Постановления № 13/14, Ответчик узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения, в момент зачисления денежных средств на банковский счет.

Потратьте минуту на регистрацию, чтобы скачать файл и получить полный доступ к любым шаблонам документов для юротдела.

В силу ст. 88 Гражданского процессуального кодекса РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Block04: Блок с заголовком, текстом (нормальным/маленьким), одним фото с обтеканием, набором ссылок и кнопкой.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в указанный срок наша организация будет вынуждена обратиться с иском в арбитражный суд в установленном порядке.

Образец возражения на иск о взыскании неосновательного обогащения

К таким правилам относятся четкость и лаконичность изложения, соблюдение формально-делового стиля, отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.

В самом общем виде претензия на возврат денег имеет следующую структуру: Прежде всего нужно указать наименование организации, в которую вы ее отправляете, а также ФИО должностного лица, которому претензия адресована (директору, начальнику).

Наше заказное письмо исх. N __ от “__”_______ ___ г. с требованием возврата за наш счет неоплаченной партии продукции до настоящего времени оставлено вашей организацией без ответа.

В соответствии с п.1, п.2 ст. 28 ФЗ о защите прав потребителей в случае нарушения Подрядчиком новых сроков Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.

В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

При этом покупатель получает совсем другую продукцию не оговоренную условиями сделки и говорит о том, что обязательства контрагентом не исполнены.

Далее прописываются основания, которые могут быть исполнены в случае отказа выполнять условия по досудебной претензии. Они должны регулироваться нормами гражданского законодательства.

В этих предложениях указываются статьи и выдержки из законов, где указывается право заявителя обращаться в надзорные органы либо судебные инстанции для решения данного вопроса.

Ответчик не выполнил работы, предусмотренные договором, в установленный срок (сроки), более того, не приступил своевременно к исполнению договора, выполнял работы настолько медленно, что их выполнение и окончание в установленный срок стало невозможным. ……………………………………………………………………………….………………….

Гудкова И.Ю. в счет погашения задолженности по договору займа от 08 августа 2014 г. заключенного между Д.С.

Заявление может быть отклонено судом, ввиду немотивированных расчетов, несоответствующих конъюнктуре рынка цен. Также будет отказано в рассмотрении иска, в котором предполагаемый доход от использования имущества не отделен от предметов и объектов, принадлежащих другим лицам.

Ну раз гараж переоформлен в ГСК, то пользуйтесь им как законный владелец (есть договор + член книжка) .

Речь идет, например, о случаях, когда сторона перечислила контрагенту излишнюю оплату товара (работ, услуг), а потом требует ее вернуть.

Иск о взыскании неосновательного обогащения — образец

Претензия должна содержать фактические сведения, указывающие на основания для получения денежных средств. Как правило, это могут быть имущественные споры, либо невыполненные услуги. В зависимости от категории дела и типа лица, бланк составляется по указанным выше критериям.

Любое из этих обстоятельств стало причиной получение необоснованной выгоды с одой стороны и убытка с другой. Характерная особенность — отсутствие законных оснований для получения имущества. Учитывая это, законодательство предписывает необходимость вернуть то, что было получено таки путем.

Заказчиком оплачена стоимость работ в сумме 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей по приходным кассовым ордерам от **.02.2015 г. **.03.2015 г. **.04.2015 г. **.05.2015 г. По состоянию на **.05.2015 г.

Предпосылки и причины нарушения могут возникнуть из-за умышленных или ненамеренных действий каждой из сторон или третьими лицами.

По условиям договора поставки доставку товара должен оплачивать Покупатель. Произошла техническая ошибка у Транспортной компании и они счет по нашей Заявке выставили не Покупателю (получателю груза), а нам (Поставщику). Мы его оплатили, не разобравшись. Кому в данном случае выставляется претензия? Покупателю?

Нами (Поставщик) был оплачен счет за доставку товара Покупателю. По условиям договора поставки доставку товара должен оплачивать Покупатель. Произошла техническая ошибка у Транспортной компании и они счет по нашей Заявке выставили не Покупателю (получателю груза), а нам (Поставщику). Мы его оплатили, не разобравшись. Кому в данном случае выставляется претензия? Покупателю?

При незаконном обогащении без договора, по сути, совершаются мошеннические действия, а то и хищение чужого имущества, которые уже могут быть квалифицированы по уголовному законодательству.

Лицо, права которого нарушены, может прибегнуть к взысканию незаконного обогащения. Процедура требует немалых усилий и практических познаний в сфере защиты прав в судебном порядке.

Письмо о возврате ошибочно перечисленных денежных средств составляется в произвольной форме. Обычно оно готовится на фирменном бланке организации и подписывается руководителем организации. В письме указываются реквизиты платежа (№ п/п, его дата, сумма), а также отмечается, что платеж был совершен ошибочно.

Если претензия составляется к физическому лицу, тогда важно учитывать материалы, которые бы отмечали, что именно этот гражданин обязан возместить указанную в обращении сумму.

Источник: https://loudsoundkazan.ru/chastnoe-pravo/3377-obrazec-pretenzii-na-neosnovatelnoe-obogashhenie.html

Неосновательное обогащение претензия

Претензия о возврате неосновательного обогащения по договору подряда

________________________________________

(полное наименование, почтовый адрес, ИНН

хозяйствующего субъекта, которому

адресована претензия, название

должности и Ф.И.О. руководителя)

от _____________________________________

(полное наименование, почтовый адрес, ИНН

хозяйствующего субъекта — заявителя

претензии, название должности

и Ф.И.О. руководителя)

Исх. N ___________

«__»________ ____ г.

ПРЕТЕНЗИЯ

(о возврате суммы неосновательного обогащения

и уплате процентов за пользование

чужими денежными средствами)

на сумму _____________ рублей

46.docx

Между нашими организациями заключен договор поставки ___ _________________________________ (наименование продукции) N ___ от «__»_________ ___ г.

Срок поставки всей партии _______________ (наименование продукции) — «__»_________ ____ г. (п. ___ договора).

Срок оплаты поставленной партии ______________________ (наименование продукции) — «__»________ ____ г. (п. _ договора).

Общая сумма договора поставки составляет _______ рублей.

В срок, установленный договором, наша организация (покупатель) перечислила на расчетный счет поставщика платежным поручением от N __ от «___»________ ____ г. _________ рублей.

В результате счетной ошибки перечислено на ______ рублей больше, чем предусмотрено договором (п. __ договора).

Излишне оплаченная сумма _____________ рублей не была возвращена вашей организацией на расчетный счет покупателя, что подтверждается выписками из банковского счета N _______ в банке ______________________ за период с «___»________ ____ г. по «___»_________ ____ г.

Таким образом, поставщик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел и сберег принадлежащие истцу денежные средства и, согласно ст.

[attention type=green]
1102, 1107 и 395 ГК РФ, обязан возвратить сумму неосновательного обогащения и уплатить начисленные на нее проценты за пользование чужими денежными средствами с того времени, когда поставщик узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств.
[/attention]

Временем, когда поставщик узнал или должен был узнать о неосновательности получения им денежных средств, следует считать день отражения операции по зачислению излишне оплаченной нами суммы на расчетный счет поставщика в выписке из его банковского счета, т.е.

«___»__________ ____ г., что подтверждается справкой банка ______________________________ (наименование) от «___»___________ ____ г.

Расчет суммы претензии:

Сумма неосновательного обогащения _______________ рублей.

Ставка рефинансирования в период с __________________ по _________________ — ___%.

Проценты за период с ______________ по _______________ — ________________________________________________________.

Общая сумма претензии составляет ________________ рублей.

Договором поставки N ____ от «__»__________ ____ г. предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров (п. __ договора). Срок для ответа на претензию установлен ___ календарных дней со дня ее отправки.

На основании изложенного, руководствуясь п. ____ договора поставки N __ от «__»_______ ____ г.

, 1102, 1107 и 395 ГК РФ, прошу в срок, установленный договором для ответа на претензию, добровольно перечислить сумму претензии _____________ рублей на наш расчетный счет N ___________________________ в банке ____________________________________________ (указать полные банковские реквизиты заявителя претензии).

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в указанный срок наша организация будет вынуждена обратиться с иском в арбитражный суд в установленном порядке.

Приложения:

1. Копия договора поставки N __ от «__»_______ ___ г. — на __ стр.;

2. Копия платежного поручения от «__»_______ ____ г. N __ — на _ стр.;

3. Выписки из банковского счета заявителя претензии в банке _________________________________ (наименование) за период с «__»_________ ___ г. по «__»_________ ___ г. — на ___ стр.;

4. Копия справки банка __________________ (наименование) от «___»_______ ____ г., подтверждающая дату зачисления излишне оплаченной суммы на расчетный счет поставщика, — на ___ стр.;

5. Другие доказательства по существу претензии.

«___»___________ ____ г.

Подпись

Печать

По вопросам составления претензий, исковых заявлений, договоров, дополнительных соглашений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел. 8 (919) 722-05-32

Юридическое обслуживание организаций и физических лиц – \www.mashenkof.ru

Претензия о задолженности по договору аренды

Претензия о задолженности по договору аренды

Претензия по договору купли-продажи мебели (возврат мебели)

Претензия по договору купли-продажи мебели (возврат мебели)

ПРЕТЕНЗИЯ на выплату страховой суммы по договору личного страхования

ПРЕТЕНЗИЯ на выплату страховой суммы по договору личного страхования

ПРЕТЕНЗИЯ к товару, поставленному в ассортименте, не полностью соответствующем указанному в договоре

ПРЕТЕНЗИЯ к товару, поставленному в ассортименте, не полностью соответствующем указанному в договоре

ПРЕТЕНЗИЯ к договору строительного подряда (в связи с привлечением генподрядчиком третьей организации для устранения недостатков, допущенных субподрядчиком)

ПРЕТЕНЗИЯ к договору строительного подряда (в связи с привлечением генподрядчиком третьей организации для устранения недостатков, допущенных субподрядчиком)

Претензия о восстановлении в должности

Претензия о восстановлении в должности

Претензия по договору купли-продажи (подряда) стекла

Претензия по договору купли-продажи (подряда) стекла

Претензия (купля-продажа чайника)

Претензия (купля-продажа чайника)

Претензия в связи с неудовлетворительным качеством коммунальных услуг

Претензия в связи с неудовлетворительным качеством коммунальных услуг

ПОНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИИ (ПРЕТЕНЗИОННОГО ПИСЬМА)

ПОНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИИ (ПРЕТЕНЗИОННОГО ПИСЬМА)

ПРЕТЕНЗИЯ о возврате денежных средств за не поставленный товар

ПРЕТЕНЗИЯ о возврате денежных средств за не поставленный товар

Претензия (испорчена вещь в химчистке)

Претензия (испорчена вещь в химчистке)

ПРЕТЕНЗИЯ владельцу автозаправочной станции о возмещении убытков, возникших из-за продажи физическому лицу некачественного бензина

ПРЕТЕНЗИЯ владельцу автозаправочной станции о возмещении убытков, возникших из-за продажи физическому лицу некачественного бензина » НазадВперед » 1 2 3 4 5 6 … 12 в социальных сетях:

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.